钢材买卖合同协议 第1篇
供方(甲方)：__
需方(乙方)：___
乙方因三原亿澜宾馆钢构工程建设的需要，向甲方购买钢材150吨，依据《_合同法》及相关法律、法规，遵守平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商，签订本合同，供双方共同遵守。
一、钢材数量与质量
二、甲方所供钢材执行国家质量标准，乙方使用钢材必须先检测后使用。乙方未检测就使用造成的损失由其自行承担，甲方钢材经检测为不合格，则该不合格的钢材甲方在三个工作日内包换、包退，换货过程中所产生往返运输、吊装费用由甲方承担。
三、交货地点：_______。
四、计量方式：过磅计量，过磅误差在±3‰内，乙方可自行复磅，以乙方指定提货人签字的送货单为准，该送货单作为双方结算的凭证。
五、甲方为乙方垫资金额伍万元2个月从垫资之日起按2分钱利息收取，甲方货到工地，无质量、数量问题，一次付清。
六、如甲方延期或未按期足额供货，均视为延期供货，每延期一天，甲方应向乙方支付1000元/天的违约金。
七、1、乙方必须3月8日前将所有货款打入甲方指定账户。
2、乙方如不按合同付款，每逾期一天，应按乙方所欠甲方钢材的数量向甲方支付10元/吨〃天的违约金，若一个月仍未按合同要求付款，本合同终止，且乙方必须结清剩余货款，并赔偿给甲方合同总货款3%的损失费。
2、合同期间乙方在款未付清之前不得在第三方购货，一经发现，合同随即终止，并视为违约，乙方赔偿甲方合同总货款3%作为违约金。
八、1、乙方在按合同约定未付清所欠甲方货款时，不得要求甲方再次垫资发货。
2、甲方交货时应提供产品质量证明文件及相关说明等。
九、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失。
十、甲乙双方发生任何异议应协商解决，协商不成，可交当地人民法院裁决。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢材买卖合同协议 第2篇
需方： (以下简称甲方)
供方： (以下简称乙方)
根据《_合同法》、《_产品质量法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就甲方承包的长沙中信城市广场二期项目所需的钢材购销事宜经协商达成一致，订立本合同。
第一条：
产品名称、生产厂家、规格、数量：(以甲方计划内容为准)
(1)、产品名称：钢材(具体规格、数量等以甲方采购计划为准)
(2)、生产厂家：拥有国家生产许可证的大中型钢厂，本合同约定厂家为湘钢、涟钢、萍钢、唐钢、新钢、冷钢，如需增加其他钢材厂家必须由本工程业主书面确认且甲方同意后方可进场。
(3)、产品品种：线材、圆钢、螺纹钢、盘螺等;超出本协议范围的钢材品种如：角钢、工字钢、槽钢、钢板等单价由双方另行协商后制定“销售确认单”确认。
(4)、数 量：暂定17000吨，以甲方实际收货量为准。
(5)、合同金额：暂定捌仟陆佰万元人民币，以实际结算数额为准。
第二条：质量标准：
乙方所供产品质量必须满足国家标准：圆钢符合《》标准(包括盘圆、直条)，螺纹钢符合《》标准。所供产品的负公差必须达到国家允许范围。双方对产品质量发生异议时以甲方工地所在地省级质量检测机构检测结果为准，如果检测结果不合格，检测费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的其他一切相关经济损失：如果检测合格，检测费用则由甲方承担。乙方对所供产品质量实行终身负责制。
第三条：合同结算单价确认的约定：
(1)、结算基价：以甲方收货当日“我的钢铁网“长沙市场建筑钢材价格行情”网上对应的厂家、规格、同等级线材、螺纹钢、圆钢、盘螺的价格作为结算基价。
①螺纹钢在上述结算基价基础上每吨加120元(含出库费、装车费、运输费)，再加垫资六个月折合的每吨贴息费，以上三项总和作为结算单价(即为：结算基价+
(出库费、装车费、运输费)120元+垫资六个月所折合的每1吨贴息费=综合结算单价)。
②盘螺、线材在上述结算基价基础上每吨加130元(含出库费、装车费、运输费)，再加垫资六个月折合的每吨贴息费，以上三项总和作为结算单价(即为：结算基价+(出库费、装车费、运输费)130元+垫资六个月折合的每吨贴息费=综合结算单价)。此结算单价为货到甲方工地所发生的一切费用包括出库费、装卸费、运输费、有效税务发票、贴息费等，除此之外乙方不得再向甲方计取任何其他费用。现场卸车由乙方负责，货到现场后甲方应积极安排在合理时间内卸车。
(2)、若收货当日一天内网上出现两次报价，则取两次报价的均价作为结算基价。遇周六周同或法定节假日到货而网上未发布价格时，则以本周五或法定节假日开始同前一天网上价格作为结算基价。
第四条：计划的提交与供货
(1)、甲方每月月底前向乙方提供下月月度材料概算需用计划，供乙方落实货源。为便于进场安排，甲方于材料进场前2天给乙方提供该批货物进场计划，计划中包含所需钢材品种、规格尺寸、数量、进场时间。
(2)、乙方应按甲方计划要求的时间期限、规格、数量及定尺长度组织进场，保证供应。
第五条：本合同采购物资的交货地点及验收方式：
(1)、交货具体地点： 现场甲方指定点。
(2)、验收方式：
①螺纹钢、圆钢定尺九米、十二米，盘元、盘螺成捆交货。
②按批次随货附厂家材质证明单及出厂合格证标牌，甲方在使用前经甲乙双方指定人员及现场监理旁站取样复检，质量不合格的，则乙方无条件退货并负责退货的全部费用，并承担由此给甲方所造成的一切经济损失。
⑨螺纹钢、直条圆钢由甲乙双方点条按理论重量计算重量验收(小数点后保留三位数字，小数点后第四位四舍五入)。
④盘圆和盘螺由甲乙双方任意选取过磅地点过磅验收。
⑤货到现场双方就产品外观几何尺寸和理论重量值进行检测验收，其误差必须在国家规范规定范围内。
⑥验收完后山甲方指定的现场收货人员、项目材料员开具甲方规定的工地收货单(凭证)，双方凭该单办理结算。此单不免除乙方所供货物发生不合格的任何责任。
第六条 贴息费用、付款方式及结算程序分别如下：
一、贴息费用：
本合同乙方同意垫资六个月，六个月贴息费用按由甲方承担，如遇央行下发的同期贷款基准利率上下浮动较大时，双方另签补充协议进行调整。二、付款方式：
(1)、乙方垫资六个月，自双方结算日起甲方在第七个月月底前支付乙方第一个月已结货款，其后货款支付时间以此类推。
(2)、货款支付方式：现金支票或电汇。
(3)、在支付货款时，所有付款票据均需开具“广东华纱贸易有限公司”抬头或汇入乙方指定开户银行： ，银行帐号： 。三、结算程序：
(1)、每月25号为双方结算日，每次结算时乙方应先向甲方提供一份该月的“产品销售确认单”，同时并提供经甲方现场指定人签字的收货凭证，供甲方审核。
(2)、经双方审核无误后办理月(总)采购合同结算单，经甲方指定授权人签字，作为开具发票及结算依据。
(3)、结算后乙方应向甲方提供等额合法有效税务发票(如因发票问题给甲方造成的经济损失和声誉影响的，均由乙方负全部责任)。
第七条：违约责任
(1)乙方所供货物质量必须符合国家现行质量验收规范及检验标准，否则因货物的质量问题给甲方造成的一切相关损失及责任均由乙方全部承担。甲方必须先检后用，如甲方不检测而使用，与乙方无关，甲方负一切责任。如乙方供应的钢材不合格，乙方应在接到通知8小时内到达现场，24小时内保证调换合格货物，运费、吊装费用由乙方承担。
(2)、乙方应按甲方计划要求的时间期限、规格、数量及长度保证供应，如因乙方供应不及时或所供货物的质量问题及每批次供货配套不齐，影响甲方施工工期，由此给甲方造成的经济损失和声誉影响的，均山乙方负全部责任;跟甲方计划规定期限相比，如乙方延期供应，每超过一天乙方承担五千元人民币处罚(不可抗力因
素除外)。
(3)、在本合同执行过程中，如乙方供应不及时或因质量、服务等其他任何因素不能保证正常供货，在此条件下，甲方有权终止合同，选择其他供应继续供货，且结算付款方式仍按本合同约定执行。如甲方未按本合同约定支付乙方货款，应付款时问超过合同约定时间，乙方有权终止供应，一切的经济损失由甲方负担。甲方按银行同期贷款利率二倍支付应付货款的利息。
第八条：安全事项
乙方应遵守国家及甲方施工现场有关安全管理规定，进入现场人员应按规定佩带安全帽等防护用具，不得擅自进入与乙方工作无关的施工区域，如进场人员发生安全事故，其责任及所造成的一切经济损失，后果均由乙方全部承担。
第九条：合同争议：
本合同在履行过程中，如双方发生争议，应本着友好协商的原则解决，如协商不成，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼。
第十条：其它
(1)、合同一式五份，甲方持三份，乙方持二份。
(2)、合同经双方加盖公章或合同专用章后生效。合同生效后乙方派专职人员为项目提供供货期内的相关服务。
(3)、本合同货款支付完毕后，第三条自动失效;但对约定物资的质量负责条件和期限及售后服务方面的相应条款仍将生效。
(4)、本合同如有未尽事宜，经双方协商一致方可办理变更、补充，否则，任何一方单方面修改条文均视为无效。
(5)、合同期限：供货期满，货款两清。
甲 方： 乙 方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
钢材买卖合同协议 第3篇
需方：__________________公司 (简称甲方)
供方：________________公司 (简称乙方)
依据《_民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就 宣城水东亲心谷一期健康养生中心、游客接待中心建设 工程的钢材买卖事宜协商一致，特订立如下合同。
第一条 工程概况
1、建设单位：__________________公司
2、施工单位：_________________公司
3、工程名称：__________
4、工程地点：__________________
第二条 、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间：
1、上表中的钢材单价为供方送到工程施工现场的价格，该价格已包含了运输费、装卸费等费用。
2、税率为_____%，税金按照实际供货价款金额计取由供货方承担，供货方应当开具增值税专用发票。
3、上表中的数量为计划数量，最终结算货款以双方实际交付量为准。
第三条、质量要求、技术标准：乙方所提供的钢材质量必须符合国家标准GB__________钢筋混凝土用钢标准规定以及其他相应国家标准，钢筋直径的偏差值必须控制在GB__________表3中的数值规定;若达不到该标准规定，甲方有权拒绝签收，其相应的违约责任按照本合同第十条条款处理。
第四条、交货时间、方式：
1、甲方根据工程进度需要，分期分批次向乙方购买所需要钢材，甲方每次要货时应提前三天把需要钢材的规格、型号、数量等要求通知乙方，乙方接到通知后两天内将所需要钢材送货到工程施工现场 。
2、乙方应按甲方的要求，按时、按质、按量、按规格，自行备车送货到 工程施工现场，并自行组织装卸货物。
第五条 包装标准、包装物的供应与回收：____________________。
第六条、合理损耗及计算方法：
1、螺纹钢，按国标理论计算重量;圆钢，按国标理论计算重量，但钢筋的规格直径必须符合国标规定。
2、线材，甲方对线材可按吊牌或过磅抽检重量，若乙方货单数量实际少于过磅抽检重量的3‰时，同批次所供货单重量按该过磅抽查重量缺少比例的3倍扣减。
3、甲方必要时可以对磅秤进行检查。
第七条、验收标准、方法：
1、按本合同第三条约定标准进行验收。
2、乙方必须随车附带有效的钢材出厂质量合格证明文件，应提供厂方的生产许可证。甲方安排验收人员对进场钢材进行数量以及表观质量验收;如质量有异议，甲方负责送有关检测机构检测，若检测该批次钢材为不合格钢材由乙方负责退回，检测费用和运输费等费用由乙方承担，乙方除重新补齐合格钢材外，还需承担给甲方造成的损失。
第八条、货物签收和核对方法：
钢材买卖合同协议 第4篇
20__年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20__年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。
诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。
钢材买卖合同协议 第5篇
供货方： (简称甲方)
需货方： (简称乙方)
为了明确钢材买卖过程中双方的权利义务，甲乙双方经协商，达成如下协议;
一、 钢材的品种、规格、数量、单价等依送(提)货单填写为准，钢材单价以当日西本价格上调60元为准。
二、 质量标准、送检及费用。
乙方使用钢材前应向建筑工程所在地的区级质量管理部门认可的机构进行检测并出具检验报告、承担其费用，经检验合格则可使用。乙方在收货后三日内未将钢材送检或已投入使用的，则视为乙方已验收合格。
三、 甲乙双方约定本合同的履行地为甲方堆放货物场地，如需甲方送货则乙方承担运输费、装卸费等 元/吨，送货地点为 。乙方指定专人对该货物进行验收并在送(提)货单上签字或盖章确认，该送(提)货单作为乙方已经验收和收货的凭据。乙方指定收货人和验收人如下：
1、姓名： 身份证号码：
2、姓名： 身份证号码：
四、货款的支付期限
乙方支付货款的期限为送(提)货单签收之日起，按下列第 种约定付款：
1、当日支付 %，余款 日内支付。
2、甲方铺货 吨，该款于 年 月 日前支付，其他货款当日支付 %，余款 日内支付。
五、违约责任
乙方违反上述第四条之约定未按期限足额支付货款，应承担违约责任;乙方违约后，未到期债务视为到期，乙方应立即支付全部货款;违约金按下列第 种方式计算。
1、 以乙方应付货款的百分之三十计算;
2、 以乙方应付货款每日千分之三计算。
六、担保条款
保证人就本合同交易与乙方承担连带清偿责任;保证期间为应付货款之日起2年。
七、双方若有未尽事宜，以书面协议双方签字盖章后纳入本合同生效。
八、在履行合同中若发生纠纷，双方约定诉讼管辖地区为供货方住所在地人民法院。
甲方： 乙方： 保证人：
代表： 代表： 代表 ：
电话： 电话： 电话 ：
地址： 地址： 地址 ：
身份证号码： 身份证号码： 身份证号码：
签订时间： 年 月 日;
签订地点： 市 区 路 号
钢材买卖合同协议 第6篇
买方：______________(下称乙方) 卖方：_____________(下称乙方)
地址：______________ 地址：______________
邮编：______________ 邮编：______________
电话：______________ 电话：______________
传真：______________ 传真：______________
电子邮箱：______________ 电子邮箱：______________
甲乙双方经友好协商，本着自愿及平等互利的原则，订立本合同。
第一条名称、品种、规格和质量
1.名称、品种、规格
2.质量，按GB/T 699-1988标准项执行：
(1)按照GB/T 699-1988标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等)。
(2)按样本，样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。
第二条数量和计量单位、计量方法
1.数量：__工字钢与H型钢__共计：110吨__。
2.计量单位和方法：_________。
3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法：_________。
第三条交货方式：
1.交货时间：___________________。
2.交货地点：___________________。
3.运输方式：____________________(注明由谁负责代办运输)。
4.保险：_______________(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
第四条验收：
1.验收时间：__20__年 月 日__。
2.验收方式：抽样检验。
3.验收如发生争议，由国家检验机构按GB/T 699-1988检验标准和方法，对产品进行检验。
第五条价格与货款支付：
1.总价：_________(万元及大写)。
2.货款支付：
货款的支付时间：_20__年 月 日;
货款的支付方式：_支票或银行转账;
3.预付货款：总额的40%(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。
第六条提出异议的时间和方法：
1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥为保管货物的同时，自收到货物后_7日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起_7日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。
3.乙方在接到甲方书面异议后，应在_3日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第七条甲方违约责任：
(1)甲方中途退货的，应向乙方赔偿退货部分货款的__10%违约金。
(2)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的，除交货日期得以顺延外，应按顺延交货部分货款金额每日万分之三计算，向乙方支付违约金;如30日内仍不能提供的，按中途退货处理。
(3)甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之三计算，向乙方支付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
(4)甲方逾期付款的，应按逾期货款金额每日万分之三计算，向乙方支付逾期付款的违约金。
(5)甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。
(6)甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。
(7)其它约定：_________。
第八条乙方的违约责任：
(1)乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款10%的违约金。
(2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价;甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
(3)乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。
(4)乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之三计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过15日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
(5)乙方提前交的.货物、多交的货物，如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，均应由乙方承担。
(6)货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
(7)乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后10日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。
(8)其它：_________。
第九条不可抗力：
任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违
约责任。
第十条争议解决：
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，均应提交签署地仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十二条附加条款：
第十三条其它事项：
1.按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后3日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。
2.约定的违约金，视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的，损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失，包括合同履行后可获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3.本合同自20__年 月 日起生效，合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。
4.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
5.双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码以邮箱的方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更后的3日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
6.本合同正本一式贰份，双方各执壹份
甲方：_________ 乙方：_________
授权代表或委托代理人：_________ 授权代表或委托代理人：_________
本合同于_________年_________月_________日订立于_________(地点)
钢材买卖合同协议 第7篇
卖方： （以下简称甲方）
买方： （以下简称乙方）
中铁十七局集团杭甬客专三工区与就本本次废旧钢材买卖达成如下协议。
1、废旧钢材预计重量为出具钢材合格证明，若违规使用，甲方不承担任何责任。
2、根据协商结果，乙方按照协商价格/吨购买本批
废旧钢材，预收款按照预计总重量吨计算，预收款总价值为 元。结算时以实际过磅数量及协商价格计算总价值，预收款超出部分的金额，带预算完毕后，甲方一次性退还给乙方。如果运输废旧钢材的实际数量超过本协议规定的废旧钢材数量时，需先再次预付废旧钢材超出部分数量的协议价格后才能将货运走。
3、乙方在签订协议后一日内按协议价格将废旧钢材预收款打入甲方指定账户，待废旧钢材预收款到帐后，方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定，视为违约，如违约，预收款不予退还。
4、废旧钢材交货地点为：
5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后 日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。
6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准，如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象，视为违约，如违约，立即清场且预付款
不予退还。
7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中，乙方必须按照国家关于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质，如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定，所造成的一切后果，由乙方承担。甲方不承担任何责任。
8、乙方在废旧钢材提货装车时，应以墩模和槽钢等分别装车不得混装，影响核算，否则视为违约，如违约，预收款不予退还。
9、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度，服从交警和城管人员管理，并承担处理运输过程中与地方村民发生的一切纠纷费用。
10、乙方将所有废旧钢材买走之后，双方结清全部货款，甲方 给乙方开具收据。
11、其他事宜另行协商解决，协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。
12、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，款项结清之后失效。
甲方：（盖章） 乙方：（盖章）
经办人签字： 经办人签字：