充电桩合同协议书范本居间 第1篇
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好自愿协商，就充电桩项目合作上的有关事宜，达成以下协议。
第一条、合作方式
1、甲方向乙方提供开发费用共计_____万元，合同签订后_____日内向乙方支付_____%共计_____万元作为预付款，便于乙方启动该项目的开发。剩余款项在乙方向甲方提供_____台样机后_____日内付清。
2、乙方应在____个月内做出____台样机提供给甲方。如甲方需要更多样机需支付一定的样机费用，____台以内每台____万元，____台以上每台____千元。
第二条、合作项目
1、项目名称：______________________。
2、项目范围：______________________。
第三条、合作时间
甲乙双方约定，乙方预计于_____年_____月_____日左右向甲方交付_________________，并给甲方足量的备用配件。安装完毕之日，为计算收益的起始日，方约定为_____年_____月_____日起，至双方协商终止合作。
第四条、合作分工
1、乙方负责充电桩模块的开发和生产，甲方负责产品的销售。
2、甲方需向乙方提供开发所需的技术资料，和详细的产品需求规格书，方便乙方做出符合甲方要求的产品。
3、乙方在开发完成后需提供给甲方安装尺寸图，外围接口说明，产品规格说明，测试实验报告，原材料清单和原理图。如果甲方需要其他的技术资料需另行协商。
4、对于产品的安装调试，乙方负责指导，但是如需乙方员工到省外出差的，乙方负责一次，且不超过_____天的差旅费用，如需更多甲方应考虑承担相应的差旅费用，人工费由乙方承担。
第五条、双方的义务
1、在开发过程中，有可能目标市场发生变化，更改需求，甲方应积极跟踪目标产品及时提供更新的充电桩技术要求，防止实际做出的产品和需求有偏差。希望能派专人跟踪项目的开发中的各种协调问题。
2、乙方在开发过程中，有责任告诉甲方开发进度；在甲方测试发现问题时，要及时更改。
第六条、技术、市场保密
合作期内未经项目合作各方同意，任何人不得将技术及客户资料转让，不得与项目合作双方以外的合作方进行合作或为他人谋取利益，不得将技术泄密。违反约定的，项目合作方有权没收违约方相关收益，并追究违约方的经济法律责任。
第七条、收益分配
乙方向甲方提供的，经双方确定的供货价为________元（台/套）。充电价定价为________元/度。该设备收回供货价后，双方协定收益分配如下：
1、甲方每月收取的充电费交由乙方每月月结，双方签名确认收入。产品运营期间所产生的'电费由乙方在当月的收入中支付。乙方收回该设备供货价后，双方在第二个月开始对收益进行分配，其分配形式为：扣除甲方电费成本后，对利润部分按甲方_____%，乙方_____%的比例进行分配。
2、电价确定方式：由甲、乙双方就本协议结算电价确认为______元/度（电价以甲方该月向供电局缴纳的电费单价为准），如协议电价当年有变化，需在电价变化次月双方按甲方向供电局的缴纳单为凭证，再次双方书面确认后，则以该书面确认为计算标准。
3、乙方负责产品的后台管理，乙方应于每月结算日前将产品收益的一系列清单打印出来，由协议双方签名确认。
4、月收益支付日期：双方协议结算日为每月____号，甲方应于每月____号前将月收益向乙方支付，甲方逾期支付或不予支付的，将按违约处理。
第八条、违约责任
1、为保证本协议的连续性，除战争、自然灾害、政府部门行为及乙方违约造成的协议终止或暂时中止外，其他任何原因造成的协议终止或暂时中止，甲方均构成违约。
2、因甲方未按协议规定履行义务而导致乙方撤出设备，则甲方应当承担相关的安装费、误工费及运费。
3、甲方若在验收合格前提出终止协议，则产品由乙方无条件收回。
第九条、其他
1、甲乙双方应本着诚实信用的原则，完成履行本协议。
2、本协议的有关条款或者约定若与双方以前签署的有关条款或与以前的有关陈述不一致或相抵触的，以本协议为准，但经双方协商一致同意保留的除外。
3、本协议一式____份，甲乙双方各执____份，都具有相同的法律效力。
甲方：
法定代表人：
电话：
签约日期：________年_______月_______日
乙方：
法定代表人：
电话：
签约日期：________年_______月_______日
充电桩合同协议书范本居间 第2篇
发包方（甲方）：地址：承包方（乙方）：地址：
风险提示：发包人的相对义务
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《民法典》和其他相关规定，甲乙双方就______________项目的充电桩安装工程达成一致意见，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、承包范围：
5、合同价款：
6、技术要求：
二、工程工期
1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
2、计划开工时间：________年____月____日，计划完工时间：________年____月____日。
三、工程结算本工程的工程量据实结算。若工程量出现变化，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。
四、付款方式
1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。
2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付___30___%的进度款。
3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付__40____%的工程款。余下10%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。
4、每次付款前，甲方必须先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。风险提示：工程质量未符合标准的归责
因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的'，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
五、工程管理、质量及安全事项
1、甲方指派代表，负责及时处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。
2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。
3、对于不符合质量要求的，乙方必须无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方承担。
4、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。
5、乙方应保证施工现场整齐清洁及时清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求及时清理甲方则通知物业清理，费用由乙方承担。
6、乙方应认真做好施工安全措施，确保施工安全。施工过程中因乙方原因造成的安全事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应协助乙方处理。
六、验收
1、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。
2、甲方在收到验收通知后____日内应组织人员验收。
3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。风险提示：保修责任的起算
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
七、保修本工程保修期为________年，在保修期内，乙方应承担所有保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方维修的，乙方应承担所有费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订维修条款。
八、违约责任合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_______%的违约金。
九、争议解决因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。
2、合同一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日
乙方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：________年____月____日
充电桩合同协议书范本居间 第3篇
甲方：
乙方:
根据中华人民共和有关法律、法规。本着平等合作、双方共赢的原则，甲乙双方经过友好协商。就小区电 动车充电管理站项目合作的相关事宜达成如下协议：
一、合作方式甲方提供电动车充电设备、安装、充值卡及后期维护。
1、 乙方提供场地或车棚、设备电源、及日常管理人员，并负责充值卡发放。
2、 安装地址：南郑县大河坎镇蜀汉美郡小区
3、 合作时间：从 2015 年 月 日起至 20 年 月____日止。首次合作协议(叁)年。约定先在 蜀汉美郡小区做试点试看效果，如达到预初效果，其他乙方管辖小区按需求分期安装。
二、甲方的权利及义务
1、 甲方提供安装设备每套 40 路智能电动车充电管理站，供双方合作经营(设备产权归甲方所有) ，单套 设备价格为 万元。
(使用中所需数量可按实际需要配置) 。
2、 在签订协议后 30 个工作日内，甲方须将首批(见进度安排表)智能电动车充电站的设备运达安装就 位、双方验收交付使用，并负责后期设备保养和维修。接到报修 24 小时内必须修复，如因未及时修复造 成使用人的损失由甲方承担。
3、 客户在使用该设备时，如因设备造成人身伤害和财产损失其责任由甲方承担。
4、充电设施设备甲方定期维护保养。
5、若设施设备自身缺陷原因导致设施设备损坏或报废由甲方承担。
三、乙方的权利和义务
1、乙方提供电动车充电场地和车棚搭建，并接好充电站主电源线接入和电表计量器。
2、乙方依据甲方所提供的各类使用说明书及其他宣传资料在项目区域内主动宣传、扩大影响。逐步提高 广大业主的认识并使用，逐步提高设备的使用率。
3、乙方在设备安装期间，安排工程人员配合设备安装，在使用过程中出现故障应及时通知甲方维修。
【费用由甲乙双方共同承担(按照净收入比例) 】
4、 乙方须维护车辆正常充电行为，杜绝业主私拉乱接充电线路(不经过该充电站) 。
5、 乙方有责任监管设备，如无故被破坏由乙方负责。
6、 甲方负责提供、制作智能充电设备充值卡的.使用方法. (乙方方需向甲方支付冲点卡工本费 20/张)
四、合作费用的核算及分成
1、 甲、乙双方按每月出售充值卡的营业额扣除实际消耗的电费后的数额，定为运营净收入。营业性电费 执行当年现行价，现按每度 元计算。
2、 乙方以充电设备经营净收入额的 40﹪提取。用于乙方场地、车棚使用费、日常人员管理费用等。
五、违约责任
1、合作协议期限内，甲、乙双方不得单方面终止合同，任何一方违约需按设备 3 倍价格赔偿对方。
2、甲乙双方在合作过程中，未经对方许可，不得向第三方透露商业信息。
3、甲乙双方在协议履行期间发生争议，应协商解决。
4、如需延长合作期限，期满可依本协议约定为基础另行签订合作协议。
5、未尽事宜另行协商解决或向人民法院诉讼;仲裁机仲裁。
6、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲 方：
经办人：
(签字) ：
电 话：
地 址：
日 期：
乙 方：
经办人：
(签字) ：
电 话：
地 址：
日 期：