电工用工合同协议书范本 第1篇
甲 方：_________________
乙 方：_________________
签订日期：_______年___月___日
依照《_民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程承包事项协商一致，订立本合同。
工程内容
工程名称：_________________
工程地点：_________________
工程内容：_________________
承包范围：以双方共同审定的设计图纸和合同清单为准进行设备采购及施工，项目如有设计变更或超出施工图纸和工程量清单的部分需经双方协商另行计算。
工程承包造价
工程承包总造价为RMB￥______ 元(计人民币_______元整)。此价格含税。
付款方式
第1次：合同签订后5个工作日内支付合同总金额的30%
第2次：材料到货后5个工作日内支付合同总金额的40%
第3次：工程安装结束验收完毕后5个工作日内支付合同总金额的25%
第4次：合同总金额的5%作为质保金，于半年后5个工作日内支付。
甲方权利和义务
委派现场管理代表，监督检查设备、材料入场验收、监督工程质量、进度，负责工程期间的质量验收、实施方案的变更确认，以及施工过程中及本合同期限内的一切书面确认。所有书面确认均为组织工程验收的有效依据。
及时确认采购请款申请，按本合同约定向乙方支付款项。
甲方有权从乙方获得本合同范围内的工程技术文档。
积极配合乙方做好和解决在施工过程中所出现的问题，对乙方所提出的问题和要求，甲方应做出合理的答复和处理措施，确保工程施工的顺利进行。
甲方有责任将本公司的管理流程及具体主管责任人资料提供乙方，以方便双方沟通。
甲方有责任将本公司在该工程中所用的软件资料及技术文档交付乙方。
乙方权利和义务
根据甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工。
指定工程负责人，在规定时间内组织施工，做好施工质量安全管理和施工环境保护工作。如施工期间发生质量、安全、环保事故，均由乙方负责，并及时报告甲方及有关部门。
定期向甲方报送施工计划和完工报告，做好施工记录。
施工中发生的.问题，应即以书面形式通知甲方；施工中因乙方责任造成的各项损失均由乙方负责。
负责竣工后的清场工作。
对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责返修。
在设备和材料的采购过程中，承担一切的费用和法律责任。
负责配合用户验收。
乙方在施工过程中，在征得用户方和甲方同意的情况下，有权对施工实施方案提出意见并做出调整。
工期和实施
本工程于_______年___月___日前完成。乙方需在合同签订后向甲方提供相关单位工程实施方案。
在施工过程中，如因不可抗力因素造成的工期延误，经甲乙双方签字认可后调整，以此重新确定工程完工日期。
在施工过程中，如因甲方或乙方责任造成工期变更，双方需事前磋商，经甲乙双方签字认可后调整，以此重新确定工程完工日期。
如因甲方或乙方的责任造成用户方不接受的工期延误，由责任方对此负责。
材料和设备的供货和验收
材料和设备的采购由乙方按双方认可的设备清单采购。如甲方要求，乙方需优先选择甲方推荐的供货商，乙方协助甲方按照协定好的合同内容与供货方签订购销合同，并由乙方签字确认。
乙方承担由乙方购进的货物、运输、验收、退货、索赔及其他相关方面的全部责任和全部费用。
工程验收
验收依据：根据《工程实施方案》、《竣工图纸》、《设备清单及报价》，甲乙双方共同确认的`验收项目与程序、会审纪要、有关变更的书面文件。
验收标准：按双方认可的验收依据、国家颁发的施工及验收规范为标准，由用户或甲方验收。
甲方应在乙方提请验收之日起10 日内组织用户验收，验收合格后由用户或甲方签字确认。如乙方最终提供的服务或产品与甲方要求不一致，甲方有权要求乙方进行修改、改善。
验收报告原件由甲方归档，复印件由甲方盖章后交乙方存档。
售后服务
验收通过之日起，乙方负责建设工程的售后服务工作，维护期为 1 年。对于工程(系统)涉及的软、硬件，在保修期内，乙方免费提供服务。保修期外如需更换硬件设备需按照设备成本价付费更换，如需乙方上门维修需付相应的上门维修服务费。
任何一方要求对合同内容进行变更时，所有的变更要求都必须以书面形式提交并经双方签字同意。
对合同内容的任何变更都可能导致对预定计划、可交付资料或费用的变更。根据变更要求的范围和复杂程度，乙方应对实现变更要求的工作而相应增加或减少收取费用，并将预计发生费用以书面形式通知甲方，待甲方确认后执行。
合同的解除
任意一方欲提前解除本合同，应提前通知对方，经双方协商签字同意后方可解除。甲方要求解除合同，无权要求乙方返还甲方向乙方已支付的费用，并对乙方遭受的损失承担赔偿责任；乙方要求解除合同，应返还甲方已支付的费用，并赔偿由此引起甲方的损失。
订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经双方协商同意，可以变更本合同相关内容或者终止合同的履行。
违约责任
双方在执行本合同过程中，任何一方违反本合同之约定，均为违约。违约方除向守约方赔偿外，还须承担另一方为取得此等赔偿而支出的所有费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费、差旅费等。
甲方未按双方约定的付款条件支付工程款，每逾期壹日甲方应按逾期工程款总额的千分之三向乙方支付逾期违约金。
因甲方或乙方原因造成工程逾期完工造成的损失，每逾期壹日应由责任方按工程款总额的千分之三向另一方支付逾期违约金。
不可抗力
双方因不可抗力的影响不能履行合同，履行合同的时间相应推迟，推迟时间与不可抗力持续时间相同，合同价格不因此而改变。
不可抗力发生后，双方要立即通知对方，并采取必要措施密切配合，以减少影响。
不可抗力是指动乱、台风、地震、水灾等以及双方同意的不可预见的情况。
争议的解决
有关本合同的任何问题，双方应本着相互信任、以诚相见的原则，共同协商解决。若经协商不能达成协议时，提交当地人民法院判决。
合同效力
本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方盖章之日起生效
本合同受《_民法典》保护，未尽事宜，均按《_民法典》规定执行。
本合同未尽事宜，双方可 另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表人(签字)：_________________ 代表人(签字)：_________________
通讯地址：_________________ 通讯地址：_________________
发票开具信息：_________________ 发票开具信息：_________________
税号：_________________ 税号：_________________
地址：_________________ 地址：_________________
电话：_________________ 电话：_________________
开户行：_________________ 开户行：_________________
电工用工合同协议书范本 第2篇
甲方（全称）：_________________
乙方（全称）：_________________
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，明确双方安全责任，提高施工现场安全管理水平，保证施工安全质量，保障现场施工人员的人身安全和健康，确保工程安全、文明、优质、高效地顺利进行，保障客户委托管理变电站设备安全。按照先定合同和安全协议，后开工的原则，根据国家和地方有关法律、法规和国家电网公司、电力企业有关安全文明身产规定，结合本工程特点，双方在签订施工合同的同时，经协商一致签订本协议。
1.工程项目概况：____________
工程项目名称：____________
工程地址：________________
工程范围：________________
合同编号：________________
2.工程项目期限：自____年____月____日至____年____月____日。
3.安全文明施工目标
不发生人身重伤及以上事故。无人身轻伤事故。
不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任重大交通事故。
不发生因工程施工原因造成的电网、设备事故和考核事件。
达到甲方提出的现场安全、文明施工要求。
不发生社会治安事件。
4.施工现场安全管理执行依据（包括但不限于）
_《安全生产法》
__《建设工程安全生产管理条例》
国家发改委《电力建设安全生产工作规定》
国家_《承装（修、试）电力实施许可证管理办法》
市安全生产条例。
市电力公司相关管理规定。
甲方单位有关安全文明的规章制度。
5.协议内容
甲方按有关规定对乙方的资质进行审查，确认乙方专业施工的工程与其资质相符合。
甲方对本工程的'安全文明施工负有协调、监督、管理责任。施工前，根据工作项目内容特点，组织乙方进行工程安全技术交底，向乙方阐明施工范围内的危险源。乙方如对安全技术交底等工作存在疑问，甲方需联系客户管理部门协调解决。监督乙方制定现场施工安全、技术和组织措施及施工方案（简称“三措一案”），并进行审核，做好备案。
甲方不定期地组织安全文明施工检查，监督乙方遵守有关安全、文明施工的标准规定。对于乙方施工安全措施、安全工器具、劳动保护设施等存在的问题，应及时发出整改通知单，并对乙方整改情况进行跟踪检查，实施闭环管理。
施工期间，甲方指派____负责本协议中甲方应承担的安全管理工作。
甲方负责编制现场应急处置方案，并进行必要的演练。
施工过程中发生事故，应立即组织乙方进行事故应急处置。并按规定要求，向上级单位、管理部门报告，协助或组织事故调查。
监督检查施工场所的安全标志、安全通道、临时用电、消防设施和器材等是否正常，并监督检查乙方工作人员劳防用品的使用情况。
乙方责任
按规定提供本单位企业资质、近三年安全施工状况、施工作业人员的资格证明材料，并对其提供材料的真实性负责。
乙方施工人员超过20人，必须配置专职安全员，20人及以下必须设置兼职安全人员。安全员应培训考核，有相关上岗证书和资质证书，乙方指派____担任安全员，负责本工程项目的安全文明施工事宜。
编制和贯彻落实现场施工安全、技术、组织措施和施工方案（简称“三措一案”）交甲方审核同意方可开工。
乙方进入运行中的`变电站施工时，必须先办理有关手续，并严格执行《电力安全工作规程》的相关规定。
乙方在施工期间所使用的工器具等应由乙方自备，如需借用或租赁，应办理相关手续。工器具须符合使用安全要求。
乙方应对施工人员进行“三级”安全教育和《电力安全工作规程》培训、考试、考核合格后持证上岗，做到有据可查，并配合甲方开展进场安全教育。
任何人进入变电站内，应正确佩戴安全帽，安全帽应合格，且在有效使用期内。
在变配电站电气设备上工作，应严格执行“电力安全工作规程”中保证安全的组织措施和技术措施及相关规定。经许可后方能工作，不得盲目、冒险和违章作业。
施工中使用电动工具前应检查完好，做到“一机一闸一保护”。使用金属外壳电动工具应带绝缘手套，金属外壳应接地。
梯子应坚固完成，负荷使用标准，有防滑措施。在使用或搬运梯子时，应与设备保持足够的安全距离，在临近带电区域内，禁止使用金属梯子。
在带电设备周围，严禁使用钢卷尺和线尺（夹有金属丝）进行测量。
乙方应编订各项施工安全管理制度，建立相应的安全管理台帐，施工班组定期开展安全检查和安全活动，并做好书面记录。
工程施工现场应达到安全标准化要求，工作结束必须做到“工完料尽场地清”。
现场一旦发生事故，必须立即进行应急处置和救援，应及时，并按规定报告相关安全监督和管理部门，配合事故调查，做好事后处理工作。因乙方责任发生事故、事件、乙方应承担责任并赔偿损失。
乙方对项目负责人、技术负责人、安全员、等变动时，应及时书面报告甲方备案。乙方变更施工方案、施工范围，亦应及时书面报告甲方，经审核同意后实施。
乙方从本单位到施工地点发生人生事故、交通事故由乙方负责。
6.其他
本协议是工程合同的一部分，与合同具有同等效力，作为合同文本附件，一式六份，甲、乙双方各执三份。
本协议经双方签字、盖章有效，双方应共同遵守执行。本协议未签定，则工程合同无效。
7.补充条款
甲方单位（公章）__________
乙方单位（公章）__________
地址______________________
地址______________________
法人代表__________________
法人代表__________________
委托代表人________________
委托代表人________________
电话______________________
电话______________________
电工用工合同协议书范本 第3篇
发包方（甲方）：__________________
承包方（乙方）：__________________
签订地点：__________________
第一条工程项目
1、工程名称：__________________
2、工程地点：__________________
3、工程范围及内容：监控工程。
第二条工程期限
1、开工日期：__________________
2、工期：约5天
3、由于施工环境，天气等原因，工期可有甲乙双方协调必要时可适当后延。
第三条工程计价方式
按照设备清单，在合同履行中发生需要增加合同款的情况下，经甲方确认按实际发生的设备，线材及工费相应增加。
第四条工程总价与付款方式
1、工程总价：人民币__________________
2、付款方式：__________________
3、首付，合同签订2日内甲方付给乙方合同价款30%，人民币__________________
4、设备全部进场，甲方验货完毕3日内再付合同价款40%，人民币__________________
5、乙方安装设备并调试，工程竣工验收合格后3日内甲方付给乙方合同价款20%，人民币__________________
6、余款10%，人民币__________________，留作保修金，保修期期满后一周内付清。
第五条工程质量标准和验收
1、工程质量必须严格按照国家相关标准执行，甲方按照相关标准对工程进行验收。
2、乙方提供的所有设备、材料、零配件，均需与乙方向甲方提供并已获得甲方确认的设备材料表一致，设备、材料进场须事先报请甲方认可，线材需按国家标准并提供合格证明。
第六条乙方责任
1、乙方应按质完成工程，因工程质量方面的'原因，未通过验收的，乙方应采取积极措施，在甲方规定时间内完成整改，直至验收合格。
2、因乙方违反施工操作条例造成甲方损失的，乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。
3、乙方必须服从甲方的管理和统一安排，以工程整体目标为主，按甲方的要求进行现场施工。
4、乙方应派专人在现场负责与装修施工方的协调。
第七条甲方责任
1、甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、室内装修、水风电等各工种之间的关系，为施工提供必要条件，乙方应全面服从甲方现场施工组织协调。
2、因甲方付款或其它原因造成的工期延误，乙方工期顺延。
3、甲方有权对乙方的施工进行检查、监督。
第八条违约责任
1、甲乙双方均不得擅自变更、解除合同，如一方无正当理由解除合同，应向守约方赔偿相应损失。
2、乙方应按约履行合同，如工程质量不符合约定，应赔偿给甲方造成的相应损失。
3、乙方应按约定的工期完成工程，除甲方原因或不可抗力因素外。
第九条保修期
1、保修期限：从本合同约定工程调试竣工验收及甲乙双方验收合格之日起，乙方负责免费保修一年。
2、乙方在保修期内，接到甲方需要技术服务的传真或其他通知方式后，应在24小时内及时进行处理，属产品质量问题的不收费，属人为操作失误，自然灾害等非正常因素只收坏损件成本费；如在24小时内经维修不能恢复系统正常使用，乙方必须提供同类替代产品，保证系统正常运行。
3、为保证系统正常运行，工程验收合格投入使用三年内，乙方负责每年对设备进行一次免费全面检查，由甲方在检查单上签字。
第十条人员培训
1、工程施工过程中，甲方应指定人员随时了解工程情况，熟悉系统。
2、乙方对甲方指定人员免费培训系统操作，技术交底，直至能够独立操作。
3、乙方协助甲方对上机人员进行考核，及不定期培训与考核。
第十一条争议解决
如签约双方在执行本合同过程中产生争议和纠纷，双方应首先友好协商；如协商不成，可起诉。
第十二条其它
1、合同未尽事宜，双方协商解决。
2、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效。本合同文本一式两份份，甲乙双方各执一份。合同附件及补充合同或洽商记录为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，本合同涂改无效。
甲方：__________________
代表人签字：__________________
盖章：__________________
地址：__________________
电话：__________________
签订日期：________年_________月______日
乙方：__________________
代表人签字：__________________
盖章：__________________
地址：__________________
电话：__________________
签订日期：________年_________月______日
电工用工合同协议书范本 第4篇
甲方：_______________（雇主名称）
地址：_______________
联系人：_______________
电话：_______________
乙方：_______________（雇员姓名）
地址：_______________
身份证号码：_______________
根据双方自愿，经协商一致，就甲方雇佣乙方从事电工工作事宜达成以下协议：
一、工作内容
乙方将按照甲方的要求，从事电工相关工作，包括但不限于电线布线、设备安装、维修等工作。
二、工作时间
1.工作时间为每天从_______________至_______________。
2.根据工作需要，甲方有权调整工作时间，但应提前通知乙方。
三、工资及支付方式
1.乙方的工资为每小时______________________________元整。
2.工资将于_______________（具体日期）支付给乙方。
3.工资支付方式为_______________，乙方应提供相应的收款账户信息。
四、劳动保护
1.甲方将为乙方提供必要的劳动保护设备和工作条件，并确保乙方的安全和健康。
2.如乙方在工作过程中发生意外伤害或职业病，甲方将负责提供相应的医疗救治和赔偿。
五、保密条款
1.乙方在工作期间可能接触到甲方的商业秘密或其他保密信息，乙方应保守秘密，不得泄露给任何第三方。
2.乙方应在协议终止后继续遵守保密义务。
六、违约责任
1.若乙方违反本协议的任何条款，甲方有权解除劳动合同，并要求乙方承担相应的违约责任。
2.若甲方违反本协议的任何条款，乙方有权解除劳动合同，并要求甲方承担相应的违约责任。
七、其他事项
1.本协议自双方签字之日起生效，并持续有效至（具体日期）。
2.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：_______________
乙方（签字）：_______________
日期：_______________
电工用工合同协议书范本 第5篇
甲方：_______________
乙方：_______________
鉴于甲方需要进行电工工作，乙方具备相应的电工技能和经验，双方经友好协商，达成以下协议：
一、工作内容
1.乙方同意为甲方提供电工工作服务，具体工作内容包括但不限于安装、维修、检测电器设备等。
2.工作地点：____________________________________________________________。
二、工作时间
1.工作时间为每天_______________小时，休息时间为每天______________________________，具体工作时间双方协商确定。
2.如果甲方需要乙方加班工作，应提前与乙方协商，并支付相应的加班费。
三、工资待遇
1.乙方的工资待遇为每小时_______________元，工资以小时计算，按月结算。
2.甲方应按时支付乙方的工资，工资支付方式为_______________，支付时间为每月的_______日。
四、保险及安全责任
1.乙方在工作期间，应遵守甲方的安全规定，保障自身安全。
2.甲方应为乙方购买相应的工伤保险，保障乙方在工作期间的安全。
3.如果乙方在工作期间因工受伤，甲方应负责协助乙方进行相关的医疗报销和赔偿事宜。
五、解除协议
1.如有一方违反本协议的任何条款，对方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。
2.双方协商一致，可以随时解除本协议，解除协议需提前[解除期限]通知对方。
六、其他条款
1.本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2.本协议的修改、补充或终止，应经双方书面协商一致，并签订补充协议。
3.本协议未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（雇主）：_______________
乙方（电工）：_______________
日期：_______________
电工用工合同协议书范本 第6篇
甲方：____________
乙方：____________
质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程所有水电安装作业价款如下约定：
工程名称：____________
工程地点：____________
总建筑面积：____________
一、承包方法：
1、承包形式：单包工
2、工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3、承包价格：
（1）按国家招标建筑面积____________元。
（2）消防施工按招标建筑面积____________每平方米____________元。
（3）外网管道施工每米____________元。
（4）按图纸设计和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。
注：已施工完的.安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。
二、工程进度：
按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上：
项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上：
必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、文明卫生：
1、现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2、施工垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
六、罚款制度：
施工不带安全帽罚款____________元/人次；帽带不扣罚款____________元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款____________元/人次；悬空抛物罚款____________元/人次；井字架吊篮乘人罚款____________元/人次；宿舍内私拉电线罚款____________元/次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款____________元，并没收；点白日灯罚款____________元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以____________—____________元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款____________元；在新建楼内大便罚款____________元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款____________元。
七、保修：
验收合格，双方签字之日起，保修一年。
八、付款方式：
按工程进度付款。
1、工程施工至车间照明线盒线管及一楼消防安装完，付人工费总造价____________%进度款。
2、工程完工，一个月内付清工程总造价95%工程款。
3、余款在保修期满付清尾款5%。
九、附则：
此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。
甲方（公章）：____________乙方（公章）：____________
法定代表人（签字）：____________法定代表人（签字）：____________
____________年____________月____________日____________年____________月____________日