爆破安全合同协议书范本 第1篇
甲方：
乙方：
根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定，结合爆破工程的特殊情况，为确保老虎坑垃圾焚烧发电厂三期项目场地平整工程安全顺利施工，明确安全责任，经双方协商，甲乙双方签订如下安全协议：
一、工程项目名称：老虎坑垃圾焚烧发电厂三期项目场地平整工程
二、爆破作业时间：20__年7月1日至20__年6月30日
三、爆破警戒范围：爆破点周边200米（按爆破飞石的安全距离确定）。
四、爆破作业保护范围：老虎坑垃圾焚烧发电厂一期/二期（包括厂房、办公楼、综合楼及内外部设备设施和人员）、老虎坑环境园中区（包括施工单位活动板房、施工车辆及施工人员）
五、甲方的权利及义务：
1、甲方按合同约定，协助乙方办理爆破施工相关许可事项。
2、甲方有权利要求乙方爆破作业人员出示相关工作证明以确认身份后方可进入工作面；有权制止乙方爆破作业人员的违章、违规操作行为。
3、甲方人员接受乙方所进行的`爆破作业安全培训，无关人员不得接触爆炸物品。
4、甲方协助乙方组织召开爆破作业协调会，检查爆破区周边警戒情况。
六、乙方的权利及义务：
1、乙方根据甲方的要求提供爆破公司的资质文件、项目负责人、技术负责人、爆破工、安全员的特种作业证件及身份证复印件和公安局批准和备案手续等资料，向监理申报审批后方可进行爆破作业。
2、爆破施工严格遵照《爆破安全规程》和深圳市有关规定办理。爆破施工前，编制详细的爆破施工方案，经有关部门审批后实施。
3、组织爆破保护范围内的单位就爆破作业进行沟通协调，确保爆破施工进行顺利，每次爆破前在受影响单位处张贴书面告示和安全警戒图。
4、爆破开工前，要进行书面安全、技术交底，并讲解安全技术操作方法，预防事故措施和劳动保护要求；安全技术施工组织设计由乙方编制，经监理审批同意后方可实施。
5、石方爆破开始前，对周围建筑物进行详细调查，出具爆破安全评估报告，并依据其结构特征和国家标准给出各自的爆破振动安全允许值。爆破前要落实爆破安全评估报告所提出的要求。爆破时组织对要保护物及设备进行爆破振动监测，爆破后3个工作日内出具爆破振动监测报告并提交给甲方和监理。
6、严格安全防护措施，对飞石进行控制，以防止个别飞石造成周围保护物的损害。爆破时实施严格的安全警戒。
7、起爆前加强警戒警示，爆破时人员/车辆全部撤至安全地点后方可起爆，环境园道路、二期道路、中区施工道路及泥头车外运临时道路等设置警戒，爆破警戒范围按爆破飞石的安全距离确定，安全警戒必须在爆破前30分钟设立，炮响后，经现场爆破人员确定后，方可撤除安全警戒。
8、爆破施工严格遵守《民用爆炸物品安全管理条例》的规定，按照《爆破安全规程》进行爆破施工。在使用爆破器材时，要严格按照《爆破作业安全操作规定》施工。
9、严格按公安机关批准和甲方、监理同意后的作业时间内进行爆破作业，并尽量固定作业时间。
10、火工品管理。爆炸物品的储存、运输、使用严格按照深圳市公安局关于对爆炸物品的有关规定执行，乙方爆炸物品管理员负责对爆破物品的专门管理，由专人领取，领取及使用均应进行登记。做到未用完爆炸物品及时退库，现场不存放、不遗留、不过夜爆炸物品。
11、遇暴雨、雷电、山洪、台风、塌方、道路阻断、地震等或因国家政策规定及相关管理部门规定不得施工时，乙方不得进行爆破施工作业。
七、本协议一试四份，甲、乙双方各执两份，两份具有同等法律效力。未尽事宜，按照国家、省和深圳市的有关规定办理。
八、本协议自甲乙双方签字盖章后生效，爆破作业完成后自动失效。
甲方（盖章） ____________法人代表：______
乙方（盖章）______ 法人代表：______
爆破安全合同协议书范本 第2篇
甲方（委托方）：______
法定代表人：______
地址：______
联系方式：______
乙方（承包方）：______
法定代表人：______
地址：______
联系方式：______
资质证书编号：______
为确保______爆破作业安全，明确双方责任，甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则，签订本协议：
一、作业范围与期限
爆破作业地点：______
作业内容：基坑开挖爆破、拆除爆破等
作业期限：自 ______年____月____日至 ______年____月____日
二、甲方责任
提供爆破作业所需的合法审批文件，协助乙方办理相关手续。
清理作业区域内的`无关人员、物品，设置警示标志，划定警戒范围。
负责协调周边单位及居民，告知爆破时间及注意事项。
监督乙方是否按安全规范作业，发现问题及时提出整改要求。
三、乙方责任
严格遵守《爆破安全规程》，制定详细的安全作业方案，经甲方审核后方可实施。
确保爆破人员持证上岗，作业前对人员进行安全培训和技术交底。
负责爆破器材的采购、运输、储存及回收，严格遵守危险品管理规定。
作业时设置专职安全员，全程监控操作流程，确保警戒到位。
爆破后及时检查现场，处理哑炮等隐患，确认安全后方可解除警戒。
四、安全措施
爆破前发布公告，明确警戒时间、范围及疏散路线。
配备合格的爆破器材和防护设备，定期检查维护。
遇恶劣天气（如暴雨、雷电）或其他危险情况，立即停止作业。
五、事故处理
若发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，抢救伤员、控制事态，并及时上报有关部门。事故责任由乙方承担的，乙方负责赔偿由此造成的损失；因甲方原因导致的，由甲方承担相应责任。
六、其他
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：______
代表人（签字）：______
日期：______年____月____日
乙方（盖章）：______
代表人（签字）：_____
日期：______年____月____日
爆破安全合同协议书范本 第3篇
甲方： 身份证号码：
乙方： 身份证号码：
根据有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目土石方爆破事宜协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
二、工程内容及工期
1、工程内容：
2、工期：
三、爆破单价及付款方法
1、本合同作为已签《土石方挖运工程施工劳务合同》的附件。
2、工程合同一经签定，不受任何价格调整影响，均按合同单价进行结算。
四、工程量核算与确认：
1、爆破工程数量按甲方指定的地段，经双方现场测量计算的工程量为准，据实确定爆破工程数量。
2、每天所完成的爆破工程数量必须以工程签单的形式经双方签字确认，做到日清月结。
3、乙方必须按设计要求开展爆破作业，超出设计范围内的爆破数量甲方除不予认可外并根据对甲方施工造成损失和影响，并追究乙方相关责任。
五、质量、安全及验收：
（一）工程质量：
1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律、法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作。
2、甲方可适当提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并可随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量、安全事故、返工浪费等，由乙方赔偿全部经济损失。
3、乙方爆破块石大小满足机械清运和使用要求，石块直径不大于300mm。
4、乙方必须按设计要求保证爆破地段基础设计规定要求。如达不到要求，甲方有权拒绝验收。
（二）安全管理及责任：
1、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，施工人员必须持证上岗，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。
2、乙方应采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施、防护措施，确保周围建筑物安全及人身安全。如出现人身及周围建筑物的安全责任事故，由乙方承担所有责任和损失，包括甲方工期延误的损失。架设安全标识网、安全带、安全帽等防护措施所需设备均有乙方自备。
（三）爆破机械及现场爆破器材的管理：
1、乙方在施工中，使用自带的爆破相关机具，乙方在爆破作业前，必需对从业人员进行全面的施工技术教育和技术交底，以及安全技术交底，做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识。
2、乙方自行负责对机具、材料妥善使用和保管，以免丢失或损坏。
六、双方责任
（一）甲方责任：
1、负责爆破施工的现场、质量管理全部工作。
2、在爆破合同期内对乙方劳务人员进行统一管理。
3、负责对乙方安全、环保交底。
4、负责劳务费拨付和工程结算。
5、对爆破产生的石料享有所有权，有权进行支配和处理。
6、负责现场指导，督促乙方劳务人员。
7、负责协助乙方作好爆破安全警戒工作。
（二）乙方责任：
1、乙方确保进入现场施工的劳务人员持有国家相关部门颁发的爆破施工证，乙方必须严格管理其施工人员，合理采纳甲方的建议。
2、乙方必须执行公安机关的管理规定，严格按照操作规程及甲方要求进行施工。
3、爆破施工所需的机械、炸药、爆破设计、安全防护均由乙方负责（围墙护栏除外），上述物品必须满足施工要求。
4、乙方人员应当按照甲方要求的时间进场，并保证人员和设备能满足甲方施工进度的需要。
5、乙方指定____为乙方在工地的现场负责人，因工作特殊，其负责人员不得擅自离开工地。
6、乙方在施工过程中，其员工发生工伤事故，由乙方承担相关赔偿责任。
7、因乙方爆破施工给甲方或甲方以外的'第三方造成损失的，由乙方承担赔偿责任呢。
8、乙方现场施工必须按照国家规定的操作规范按部就班，因乙方及其员工违规操作遭受的损失和处罚均由乙方承担。
9、乙方对爆炸物品的管理严格按照国家管理规定办理，如乙方违反相关规定引起的法律责任与甲方无关。
10、乙方在施工前必须向甲方提交爆破施工图，并委派具有资质的爆破员和安全员持证到场实施爆破。
七、环境、地下管线、通信电缆、文物保护
1、乙方在施工中要遵守甲方关于环境保护的规定，在甲方指导下做好环境保护工作。
2、乙方在施工范围内应做好地下管线、通信线缆、地下文物的保护工作，如因乙方原因造成上述损失的，乙方应当承担赔偿责任。
八、违约责任
1、乙方不服从甲方管理和安排，不听从甲方调度，发生安全事故，甲方有权解除合同，具有安全隐患经甲方要求整改未按甲方要求和指定时间整改的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担赔偿责任。
2、乙方及其人员违反国家关于关于爆破类违禁物品和爆破流程的管理规定，甲方有权解除合同并不承担任何责任。
3、乙方更换施工人员的，更换后的施工人员必须具有爆破施工的相关资质，否则，甲方有权解除合同。
4、甲方按约定结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。
5、因不可归咎于乙方原因造成甲方损失的，乙方不承担责任。
6、甲方每半月向乙方下一次爆破计划，乙方根据甲方计划准备设备。乙方在接到甲方爆破要求（原则上不突破计划）应提前一天通知，乙方用两天时间准备。乙方未按甲方要求到场爆破的，按照每天_____元赔偿甲方损失。
九、其他约定
1、乙方向甲方承诺，乙方和乙方工作人员具有土石方爆破的施工资质并持有相关证照，并将相关资质证书和证照提交给甲方作为合同附件使用。
2、因飞石或爆破震动波造成与周边居民发生纠纷的，由乙方委托相关资质的部门进行鉴定，因不可归咎于乙方责任的，乙方不承担责任。
3、因施工导致村民阻工的，如因甲方原因造成停工的，由甲方承担相关组织协调处理，如非甲方原因造成的损失，甲方不承担责任。如因乙方原因造成甲方损失的，乙方向甲方承担赔偿责任。因不可归咎于双方责任的，双方各自承担自己损失。
4、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十、本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方签字盖章生效。
甲方（印章）： 乙方（印章）：
甲方代表（签字）：__________ 乙方代表（签字）：__________
签订日期： 年 月 日
爆破安全合同协议书范本 第4篇
甲方：
乙方：
从开工到施工的过程中，为保证生产安全，保障施工人员及财产安全，将紧紧围绕安全为中心，精心组织，精心施工，按期保质保量完成生产任务，特制定以下协议，并双方严格履行：
一、乙方进入施工现场，必须和甲方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行。
二、乙方必须督促爆破员、技工严格按照《爆破施工技术方案》和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破员、技工违章、违纪行为，确保安全生产。
三、乙方必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤离至安全地点后，始准爆破。爆破必须对现场进行检查、确定安全后，才能解除警戒信号。
四、乙方必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清退回库。
五、乙方使用爆破器材时，必须做好出入库记录，保证帐务相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材。
六、乙方在施工管理时严禁饮酒，若违反规定发生事故，甲方不负任何责任。
七、乙方服从甲方管理，教育施工人员，管理好自己的施工队伍，对于同施工附近人员及社会其他人发生的打架、斗殴事件，乙方负全部责任。
八、乙方必须遵守执行以上条款，如不遵守执行的，造成安全事故，乙方负全部责任。
九、合同约定承包工程项目内容对甲方需要爆破的.工作面进行爆破，按照甲方的要求爆破到位。
十、工程质量：按国家验收规范达到合格质量标准并符合设计图纸要求，争创优良工程。
十一、施工工期： 年 月 日进场开工， 年 月 日完成。
十二、双方责任：
甲方责任：
1、对工程进度、工程质量、安全文明生产进行监督，并组织验收。
2、对施工生产中的有关技术及质量问题提出处理意见。
3、按施工设计要求，为乙方提供施工测量、放线基准点的交设和布防，已方便乙方科学合理的实施施工步骤方案。在施工过程中和完工后按照设计要求、以及甲方制定的相关施工方案，技术标准及质量规范进行工程检查和验收。
4、有权对乙方在施工中发生的所有违规行为进行经济处罚。
乙方责任：
1、乙方严格遵守甲方、业主和监理单位的所有规定，如发生不利后果，由乙方负全部责任。
2、严格遵守工程安全操作规程，安全施工，对于发生的安全事故由乙方全部负责。
3、乙方必须和施工现场人员搞好协作，绝不容许发生打架斗殴及偷盗事件，发生的所有后果由乙方全部负责。
4、在施工过程中，乙方接受甲方的工程质量、施工进度、安全生产等有关检查。
5、做好安全用电，严格按照爆破规程操作，杜绝一切伤亡事故的发生。
6、凡乙方在本项工程施工过程中与其他单位的一切经济纠纷由乙方自己负责处理，甲方不承担任何责任。
7、乙方必须按照甲方要求的工期和质量标准完成本项工程，如发生工期延误和质量事故，所有责任由乙方全部负责。
8、乙方必须服从甲方的正确管理，甲方若让乙方违反安全操作规程或不能保证安全的情况下进行爆破作业，乙方可以拒绝执行。
十三、本合同壹式肆份，甲方贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。
十四、如在施工过程中发生其他新的情况，甲乙方有权提出合同补充条款，合同补充条款与本合同具有同等法律效力。
十五、其他合同与本合同如有抵触，以本合同为准，本合同签字盖章后生效，完成双方约定的工作内容后即终止。
十六、施工期间若因政策或其它不可抗拒因素造成延误、工期顺延。
甲方(盖章)：
甲方代表人(签字)：
年 月 日
爆破安全合同协议书范本 第5篇
甲方：
乙方：
根据有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则， 就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称： 项目。
2、工程地点：安化东坪镇一期、三期工程。
二、工程内容及工期
1、工程内容：土石方爆破
2、工期：工程 天内完成。
三、工程造价和付款方法
1、工程造价工程爆破单价为( 元/m3)，工程合同一经签订不收任何价格调整影响，综合单价包括乙方办理爆破物品使用许可证火工品材料的购买、运输、保管等，人工费、机具费、水电费、油料、风险、利润、税金及爆破试验等一切与爆破相关的费用。
2、付款方式：
①工程款支付方式：现金或转账支票(乙方必须出具相应的劳动务发票)
②工程支付金额的时间：每月按工程量的70%款项支付工程进度款，工程结束后全额支付。
③工程款支付时，扣除施工中发出的返工损失材料费和违章操作罚款。
3、工程合同一经签订，不受任何价格调整，均按合同单价进行结算。
四、工程量核算与确认
1、爆破工程数量按甲方指定的地段，经双方现场测量计算的工程量为准，据时确定爆破工程数量。
2、乙方必须按设计和放坡要求开展爆破作业，超出设计和放坡范围内的爆破数量，甲方不予认可外并根据对甲方施工造成损失和影响追究乙方相关责任。
五、工程质量、安全
1、工程质量
①乙方必须严格按照国家颁发的爆破工怍技术操作规程，和爆破工程相关的法律、法规，保证在安全的前提下，快速完成爆破相关工作。
②如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工，造成的质量安全事故、返工浪费等由乙方赔偿全部经济损失。
③如爆破后的石块过大，乙方要负责挖机能装上车。
2、安全管理及责任
①乙方在进入施工现场以前要自行做好安全教育，必须重视安全生产严格按照相关国家颁发的爆破安全操作，规程施工，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作。
②乙方应采取先进的爆破方法，合理的施工工艺及有力度的技术措施，确保周围建筑物安全及人身安全，如出现人身及周围建筑物的安全责任事故由乙方承担所有责任和损失，包括甲方工期延误的损失。
③乙方在作业时必须要有防护措施，架设安全标识网，安全带、安全帽由乙方自备。
3、爆破机械及现场爆破器材的管理
①乙方在施工中使用自带的爆破相关机具，乙方在爆破作业前必须对作业人员进行全面的施工技术教育和技术交底以及安全技术交底，做到全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识。
②乙方自行负责对机具、材料妥善使用和保管以免丢失或损坏。
六、双方责任
1、甲方责任
①按合同规定及时支付爆破费用。
②协调地方关系，确保乙方施工不受外界干扰。
2、乙方责任
①严格按照国家相关法律法规和有关安全操作规程施工。
②结合本工程特点编制合理可行的.爆破方案。
③负责办理爆破审批手续并提前做好爆破施工前的各项准备工作，自行成立爆破作业队，自行解决吃住等日常生活问题。
④严格按照甲方要求进行爆破施工，标高及范围达到甲方设计规范及合同中的质量要求。
⑤特别是公路上要做好爆破的安全警戒工作，承担包括器材物品的运输、存放及管理，爆破时的人员疏散及安全警戒工作。
⑥再次放炮后公路上的渣石必须及时清运，以免影响汽车的通行。 ⑦采取必要的技术及防护措施，严禁产生飞石，确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全，如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故由乙方负责赔偿所有损失，包括工期延误的损失。
⑧任何情况下乙方在施工期间，从事违反法律法规的活动由此造成的损失由乙方负责，与甲方无关。
七、违约责任
1、甲乙双方均应切实履行合同职责，否则视为违约。
2、乙方必须严格落实合同责任，中途不得以提高单价等理由而罢工。如乙方未完工爆破作业而擅自撤离现场或有意停工，视乙方违约，甲方有权单方面终止合同，并拒付工程款。
3、乙方如因重大事故和严重违章收到业主等部门的罚款，甲方有权扣除乙方的工程款。
4、因不可抗力因素导致合同无法履行双方均不负任何责任。
八、其他
1、本协议经双方签字后生效，未尽事宜双方可另行协商确定。
2、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
3、本合同自签字之日起生效。
4、因执行本协议所发生争议，双方应协商解决，协商不成由甲方所在地劳动仲裁。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
爆破安全合同协议书范本 第6篇
甲方：_________(以下简称甲方)
乙方：_________(以下简称乙方)
根据《民法典》等法律法规的有关规定，甲方委托乙方就甲方爆破工程进行爆破安全评估，通过友好协商达成如下协议：
一、工程名称：
_________。
二、评估类型：
爆破工程安全评估。
三、评估范围：
《爆破安全规程》规定范围。
四、报告提交时间
在甲方提供完整资料后7个工作日内提交安全预评估报告。
五、费用及结算方式
安全评估费用(大写)：_____。
结算方式：提取安全评估报告时一次性付清。
六、甲方的责任与义务
甲方应按安全评估工作的需要及时为乙方提供该工程所需的技术管理文件、图纸、数据、设计和施工单位资质及相关资料，并对其正确性、有效性负责。
甲方有权要求乙方遵守甲方有关管理制度，并对所提供的各类文件妥善保存。
甲方有权要求乙方按合同时间及时提交评估报告并对其正确性、有效性负责。
经乙方安全评估审批通过的爆破设计，甲方在施工时不得任意修改;乙方安全评估否定的爆破设计，甲方应重新提交设计。
甲方在施工中如发现实际情况与评估时提交的资料不符，并对安全有较大影响时，应补充必要的爆破对象和环境勘察及测绘工作，及时修改原设计，修改部分应重新上报评估。
甲方应按合同要求及时支付评估费用。
七、乙方的责任与义务
乙方在受理甲方提交的资料后，成立专门评价小组，组织有关技术力量，进行实地考察、开展评价工作。
乙方应向甲方提交安全评估报告的'合法性、真实性负责;经安全评估的爆破作业项目，因安全评估疏漏和错误而发生爆破安全责任事故，乙方承担由于评估工作失误的连带责任。
乙方应妥善保管甲方提供的技术管理文件、图纸、数据、设计和施工单位资质及相关资料，评估报告出具后，乙方留取一套备案，其余资料及时归还甲方。
乙方工作人员在现场工作时应遵守甲方的有关管理制度。
乙方有权要求甲方提供安全评估所需要的技术管理文件、图纸、数据、设计和施工单位资质及相关资料，甲方应对其正确性、有效性负责。
乙方有权要求甲方按合同约定及时支付安全评估费用。
乙方对甲方的技术资料负保管和保密责任。
八、其它
本合同未尽事宜，由双方协商解决。若协商不成，提交项目所在地人民法院依法裁决。
本合同一式四份，甲乙双方各两份。自双方签字盖章后生效。
甲方(签字盖章)：_________乙方(签字盖章)：_________
负责人电话：_______________负责人电话：_______________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
爆破安全合同协议书范本 第7篇
甲方：
乙方：
根据政府部门对民用爆炸物品安全管理和指导性法规要求，为推行_门提出的“民爆破物品购买、配送、爆破、退库一体化作业（以下简称“一体化爆破作业”）运作模式，加强民爆破物品的存储运送安全及规范现场安全作业，根据《_合同法》等有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，订立本协议并共同遵照执行。
一、合作项目：
乙方以“一体化爆破作业”运作模式作爆破施工。
二、工程概况：
1、工程地点：
2、工程范围及内容：合同项内的管沟爆破开挖
3、工程作业时间：从___年__月__日至___年__月__日止。
三、甲方的权利及义务：
1、甲方负责指定爆破地点，为爆破施工创造条件。
2、甲方有权利要求乙方爆破作业人员出示相关工作证明以确认身份后方可进入工作面；有权制止乙方爆破作业人员的违章、违规操作行为。
3、甲、乙双方共同制定爆破时间表。
4、甲方需对其所属的员工进行安全方面的安全教育工作，无关人员不得接触爆炸物品。
5、甲方负责协助乙方落实爆破区周边警戒，疏散滞留人员及车辆，维护通往爆区通道畅通。在装填炸药前将所有施工人员及装备退出爆破现场，提前排除爆破周边的安全隐患。
6、起爆后15分钟内，甲方工作人员不得进入爆区，若在乙方人员未确认安全后进入爆区，所发生的任何事故责任由甲方负责。7、甲方需向乙方提供以下有效证件复印件各一份，工程合同复印件。
四、乙方的权利及义务：
1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程进行爆破施工；结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案。
2、乙方根据甲方的要求并提供乙方公司的《爆破生产许可证》和《营业执照》，项目负责人、技术负责人、爆破工、安全员的特种作业证件及身份证复印件，并提供该职工在乙方公司工作的一个月考勤表，本地公安局备案手续。
3、乙方负责办理爆破施工的一切手续。
4、乙方负责把爆破器材配送至甲方指定的作业点，并负责安全的送至爆破作业点。如因乙方原因造成运送安全事故或者影响施工的，乙方承担因此给甲方造成的一切经济损失。
5、对于现场临时放置的仓库，除专人妥善保管外，还应配备有足够的消防设施，警示、警告牌、所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法。
6、乙方根据甲方的工作需要向工地派出工程爆破项目负责人、技术负责人、安全负责人和安全员，组织爆破作业人员按时按要求制定安全防范措施，实施爆破作业。
7、乙方操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的.人员不得上岗作业。
8、乙方工作人员有权拒绝执行甲方管理人员发出的违章违规指令。
9、乙方监管人员到爆破现场有权纠正违规现象，检视现场周边安全条件，切实落实爆破器材现场临时存放的安全。
10、爆破前清理现场由乙方人员负责，爆破后由乙方工作人员发出撤销警戒信号后，乙方人员才可以进入工作面。
11、乙方工作人员负责进行爆后检查，处理盲炮、哑炮后，由甲、乙双方委托的工作人员在《爆破记录》上签字确认，单次爆破任务结束。
12、如遇不可抗力因素（暴雨、山洪、台风、塌方、道路阻断、地震等）或因国家政策规定及相关管理部门规定不得施工，由此造成甲方的损失，乙方不承担责任。
五、其他：
1、凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应本着诚实信用的原则协商解决。协商不成，应将争议事项提交当地仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。若经仲裁委员会仲裁不能解决的，则任何一方可以向当地法院提起诉讼。
2、本协议一试四份，甲、乙双方各执两份，两份具有同等法律效力。
3、有效期限：该《爆破安全协议书》在甲、乙双方《爆破安全协议书》正式签订后即生效，爆破工程一旦结束，该《爆破安全协议书》自行终止。
甲方： 乙方：
（盖章）（盖章）
负责人：负责人：
合同协议签订日期：___年__月__日
爆破安全合同协议书范本 第8篇
甲方：
乙方：
为发挥甲、乙双方各自的优势，合理配置资源，明确双方职责、权利和义务，甲乙双方依照《_合同法》、《爆破安全规程》等有关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和互相协作、诚实信用的原则，双方就____________露天煤矿剥离与开采爆破工程技术服务与劳务事项协商一致，同意签订本协议，供甲乙双方共同遵守执行。
一、工作内容：
中深孔爆破方案技术设计、中深孔方案报批和爆破作业施工、台阶式开采技术指导。
二、工程名称：
_______露天煤矿剥离与开采爆破工程 。
三、工作关系：
甲方为工程的总承包商，乙方甲方进行爆破作业技术指导。
四、双方权利及义务
1、甲方负责办理施工手续，乙方为本爆破工程作出施工组织设计，乙方协助甲方办理爆破审批手续。
2、乙方负责配备本工程所需的爆破员、安全员、保管员等工种，做到持证上岗，作好安全教育工作;并由甲方负责管理并安排食宿。
3、每次中深孔爆破前，乙方设计所需的炸药品种及数量，甲方根据设计要求办理审批、购买手续，并协助乙方进行爆破作业时的警戒工作。
4、乙方负责按工程需要及时协助办理爆炸物品的购买手续及相关信息管理。
5、乙方负责与甲方相关工程技术人员协调对本工程所需爆炸物品规格、品种、数量的采购和使用及监管。
6、乙方工地管理人员应服从甲方统一指挥，若甲方人员出现违规或违章行为，乙方有权制止，情节严重的，乙方有权停止爆破作业或中止双方合作。
7、因甲方项目部需要，要求乙方抽调人员充实项目部管理人员等，乙方应予积极配合，其配合甲方项目部的人员由甲方承担其工资。
8、甲方承担钻孔费用、爆破火工品及相关工程施工费用的开支。
9、乙方享有甲方支付的'本工程爆破技术服务费。
四、工程量计算方法和爆破技术服务费、劳务费单价及付款方式
1、工程量计量：按原地貌测量或业主的计量为准。
2、爆破作业劳务费____元/m3、合计3(税后款)。
3、付款方式：按月结算，根据当月已完成工程量，于26日前向甲方申报，甲方于次月的5日前付款至乙方指定帐户。
五、其它：
1、钻孔、清运、排水、防护等施工安全由甲方负责。
2、爆破作业的施工安全由乙方负责，在施工过程中应严格遵守《_民用爆炸物品安全条例》及《爆破安全规程》(GB6722—20__)的有关规定施工，如因违章施工造成事故引起的一切法律及经济责任均由乙方承担。
3、钻机队原则上由甲方配备，若甲方委托乙方组织钻孔机械，乙方应积极组织调遣与配备满足生产需要的钻孔设备，由甲方与钻机方签订施工合同，并承担钻孔费用。
六、附则：
1、本协议中未尽事宜或在本协议履行中发生争议，双方应及时协商解决。
2、本协议签订后，如需修改补充的，双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本协议的组成部分。
(3)本协议一式五份，甲方二份，乙方二份，公安机关备案一份。
(4)本协议自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
爆破安全合同协议书范本 第9篇
甲方：
乙方：
工程项目：
一、甲、乙双方依照《_合同法》《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就宁波穿山至好思房公路第2合同段挖孔桩爆破技术服务事项，经双方友好协商：
二、甲方因宁波穿山至好思房公路第2合同段挖孔桩爆破项目的需要，愿将该工程的.爆破作业技术咨询及技术指导服务工作委托乙方实施。
三、乙方在施工过程中：
1、负责提供爆破资质，制定爆破方案。施工现场的技术指导和技术咨询。
2、严格执行《爆破安全规程》和《民用爆炸物品安全管理条例》及有关危爆物品安全管理的法律法规。
3、负责办理炸材的一切申购手续，并派专人对炸材的使用与储存进行严格管理。
4、并按施工所需的爆破器材及时配送到现场，爆破完成后，将剩余炸材退回仓库。
5、每次爆破派出爆破员和爆破安全员到现场进行爆破作业。
四、甲方需一次性支付乙方爆破技术服务费90000元整。
五、安全责任：
1、已双方签订的宁波穿山至好思房公路第二合同段石方爆破工程,《安全生产管理责任书》为标准。
2、双方签订的宁波穿山至好思房公路第二合同段石方爆破工程《工程项目施工风险管理责任书》为标准。
六、本协议未尽事宜，双方共同协商解决。
七、本协议一式四份，双方各执两份，双方严格执行。
八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，施工完成此协议自行失效，并具有法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
爆破安全合同协议书范本 第10篇
甲方（转让方）：
乙方（施工方）：
根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定和公司安全生产“包保”责任的要求，结合爆破工程的特殊情况，爆破公司与安全管理人员、爆破员签订本“包保”责任书，具体“包保”内容如下：
一、安全管理人员、爆破员必须服从公司的`统一管理和安排，树立“安全第一，文明施工”的思想，坚持“安全生产保生存，热情服务拓发展”的宗旨。
二、安全管理员职责
1、根据公司合同要求进入现场后，必须和项目发包方协调好工作做到施爆前、中、后的准备工作，保证工程进度有序进行，测量记录好工程量，并双方签字认可。
2、在施工管理时严禁饮酒，必须按规定的标准进行服务，必须为用户提供及时、准确、安全的爆破服务。
3、必须督促爆破员、技工严格按照爆破设计施工方案和《爆破安全操作规程》操作，及时、纠正、制止爆破员、技工的违章、违纪行为，确保安全生产。
4、必须根据气候、地质等现场容易造成安全隐患，合理安排好爆破员、技工进行作业，并做好记录。
5、必须督促爆破员在危险区的边界，设置警戒、岗哨和标志，在爆破前发出信号，待危险区的人员撤至安全地点后，始准爆破。爆破必须对现场进行检查，确定安全后，才能解除警戒信号。
6、必须督促严格执行清退制度，按时领取保管爆破器材，施爆后，必须及时、如数将爆破器材交回配送清退员清退回库，严禁私自留存。
7、使用爆破器材时，督促做好记录，保证帐物相符，对无证爆破员及其他人员不得发送民爆器材，不准将爆破器材转让、转借、倒卖给他人。
8、安全管理员必须遵守执行以上条款（未尽事宜，按照国家、省、州、县和公司的有关规定遵守执行）；不遵守执行的，造成安全事故，由安全管理员负责。
三、爆破员职责
1、在施工现场必须安排好作业人员，保证工程进度、质量有序进行，纠正、制止作业人员的违章、违纪行为，确保安全生产。
2、所领取的爆破器材，必须放在临时保管防爆箱内，上双锁，同安全管理员各持一把钥匙管理，并须存放在临时保管存放室内有人看管；不得遗失或转交他人，不准擅自销毁和挪作它用；爆破结束后，同清退人员、安全管理员将剩余的爆破器材如数及时交回配送清退人员清退回库。
3、严格按照爆破设计施工方案执行，禁止擅自增加、减少爆破器材的使用量，改变爆破器材品种减少覆盖物，改变警戒措施。
4、爆破后检查工作面，发现盲炮和其它不安全因素应及时上报或处理。
5、不准酒后施爆，不准为不具备使用条件的单位或个人承担施爆作业，为亲朋友好私买、私借爆破器材。
6、必须严格按照方案技术要求和《爆破安全规程》操作，因违规操作在施爆过程中造成一切安全事故由爆破员负责。
四、本“协议”一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜，按照国家、省、县和公司的有关规定办理。
甲方责任人签字： 乙方责任人签字：
20__年__月__日